建設(shè)工程合同竣工日期爭(zhēng)議怎么處理

建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。 以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)作為工程的竣工日期很重要，法律意義在于可能會(huì)涉及到，支付工程款的本金及利息起算時(shí)間、計(jì)算違約金的數(shù)額、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等一系列法律問(wèn)題。
為此，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十四條的規(guī)定，發(fā)包人和承包對(duì)于建設(shè)工程實(shí)際竣工時(shí)間有爭(zhēng)議的，按照下列具體的方式確定：
1、建設(shè)工程經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日作為竣工日期，若經(jīng)驗(yàn)收不合格的，則需要承包人按合同約定標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)范進(jìn)行修復(fù)，并達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)或符合有關(guān)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)范，以重新驗(yàn)收合格之日作為實(shí)際竣工的日期；
2、建設(shè)工程的承包人提交了竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，而發(fā)包人故意拖延驗(yàn)收的，則竣工驗(yàn)收合格的時(shí)間就可能延后，此時(shí)屬于發(fā)包人違約，以承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日作為工程竣工的日期；
3、如果建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收就被發(fā)包人擅自使用的，則以發(fā)包人實(shí)際占有建設(shè)工程之日作為確定竣工日期。
上述是確定建設(shè)工程竣工日期的三種方式，但是從實(shí)務(wù)案例來(lái)看，確定建設(shè)工程竣工日期的案情中，比上述規(guī)定的情形較為復(fù)雜。例如，建設(shè)工程經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，大部分合格的，也有少量建設(shè)工程存在質(zhì)量瑕疵怎么辦，最終法院的判決結(jié)果各不相同。 以上就是【建設(shè)工程合同竣工日期爭(zhēng)議怎么處理】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！